您的当前位置:首页 >> 精选项目>>项目正文

大唐海林风力发电有限公司场内道路施工招标

发布时间 :2021-10-22 招标与采购信息网

所属分类:精选项目

所在地区:牡丹江招标

关 键 词:大唐

大唐海林风力发电有限公司场内道路施工 正文内容

大唐海林风力发电有限公司场内道路施工招标

1.招标条件
本招标项目大唐海林威虎山风电场一期工程已由黑龙江省发展和改革委员会以《关于黑龙江省海林威虎山风电规划区虎峰岭风电场工程项目核准的批复》黑发改能源﹝2006﹞1135号批准建设,项目业主为大唐海林风力发电有限公司,建设资金来自银行贷款及企业自筹,出资比例为7:3,招标人为大唐海林风力发电有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的场内道路施工进行招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:黑龙江省牡丹江市海林市。
2.2建设规模:总装机规模45MW,已投产3台1500KW风力发电机组,本期续建27台1500KW风力发电机组。
2.3计划工期:2021年11月25日至2022年5月25日,日历152天(2022年1月20日-2022年2月20日停工,实际开工日期以合同约定为准)。
2.4招标范围:场内道路施工;建设期工程保险(除一切险);配合发包方完成工程验收(含质量监检等)、移交的服务。
2.5施工料场招标人不予提供,投标人自行考虑外采山皮石。
2.6投标人自行勘查、考虑弃方位置,弃方需满足水保、环保、林业要求,费用含在报价中。
2.7鉴于目前新冠疫情情况影响,投标人应综合考虑本标段受新冠疫情带来的风险,投标报价中应包含全过程疫情防控相关所有费用,发包人不再因疫情防控产生的费用对承包人予以补偿。承包单位人员进场前必须按项目所在政府防疫要求落实各项防控措施后方可进场。
2.8鉴于项目所在地为高山林地,投标人应综合考虑项目实际情况,施工全过程严格落实林业防火、森林生态保护要求,投标人应综合考虑本标段受林业防火要求带来的风险,投标报价中应包含全过程施工防火、森林生态保护相关所有费用,发包人不再因施工防火或林业防火、森林生态保护要求产生的费用对承包人予以补偿。承包单位人员进场前必须按项目所在地林业相关单位要求落实各项防控措施后方可进场。
3.投标人资格要求3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2.1投标人必须具有公路工程施工总承包二级及以上(含甲、乙两级)或电力工程施工总承包二级及以上(含甲、乙两级)或建筑施工总承包二级及以上资质(含甲、乙两级);近5年须具有2个及以上风场道路工程施工或类似道路工程施工投运业绩(应附合同协议书、工程移交证书或工程竣工验收证书),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2.2投标人拟派项目经理须具备有效期内的二级注册建造师(建筑专业或公路专业)执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务,拟派项目经理具有从事项目管理工作经历并担任1个及以上49.5MW及以上道路工程施工或类似道路工程施工竣工业绩(应附可证明项目经理业绩的合同协议书(可附项目经理任命书)、工程移交证书或工程竣工验收证书)的项目经理。
3.3财务要求:近三年每年净资产大于0。
3.4否决项包括供应商的以下情形:
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见,请登录中国招标与采购网后查看**
3.4.2对于施工和服务采购,近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的(查询网址为:https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/);
3.4.3采购的同类施工、设备物资以及服务等,在近三年内发生过较大及以上责任事故的,责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》;
3.4.4被法院列为失信被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)或终结本次执行案件的被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/),且未被撤销的;
3.4.5在信用中国官网(查询网址:https://www.creditchina.gov.cn/)被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的;
3.4.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台(查询网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/)被列入黑名单的,或者被列入失信联合惩戒名单的,或者在企业诚信中有不良记录的,或者在个人诚信有不良记录的;
3.4.7在国家企业信用信息公示系统(查询网址:http://www.gsxt.gov.cn/)被列入严重违法失信企业名单的;
3.4.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址:http://wenshu.court.gov.cn/);
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的(信息核实网站见附件,仅供参考,包括但不限于其中列举的网站及资质);
3.4.10为他人提供担保的,且担保金额超过净资产总额的(查询网址:https://www.zhongdengwang.org.cn/,当地企业信息网);
3.4.11被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)
3.4.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的;
3.4.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5本项目最高投标限价1552万元人民币,超过此限价的投标将被否决。
3.6本次招标不接受联合体投标。
3.7本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查,资格条件没有达到招标文件规定要求,评标委员会将否决其投标。
4.招标文件的获取
4.1获取招标文件的时间及地点:凡有意参加投标者,请于2021年10月20日至10月29日17:00时(北京时间,下同)本招标仅供正式会员下载

友情提醒:报名前与下方联系人索取投标登记表,以及办理后续事宜。
联系人:郝亮
手机:13146799092
邮箱:1094372637@qq.com



温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登陆,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

对不起,你当前尚未登录,只有登录才能查看内容

已经是会员:
加入正式会员您即享受以下服务:
1、第一时间获得招标与采购信息网提供的招标公告、预告、中标结果及邀请招标等项目信息,更可一手掌握拟在建项目、VIP独家项目等优势项目资源
2、感受招标与采购信息网提供的邮件订制服务、短信提醒服务、人工服务、专业项目筛选;
3、按钮广告、横幅广告、下拉广告等多重曝光精准宣传推广,全方位提高企业知名度和形象。

招标信息简介

客户咨询:010-58977952 传 真:010-58977952 24小时电话:15101074388

地址:北京市海淀区永定路甲4号 邮编:100039

备案号: 京ICP备12016795号-1 版权所有©2006-2013 招标与采购信息网