襄阳卷烟厂原料物流连廊与保安备勤用房项目工程总承包招标

襄阳卷烟厂原料物流连廊与保安备勤用房项目工程总承包招标
招标人：湖北中烟工业有限责任公司襄阳卷烟厂
襄阳卷烟厂原料物流连廊与保安备勤用房项目工程总承包(HBSJ-201804FJ-194027001)招标
招标编号：HBSJ-201804FJ-194027001
1.招标条件
襄阳卷烟厂原料物流连廊与保安备勤用房项目（项目名称）已由 湖北中烟工业有限责任公司以 《湖北中烟工业有限责任公司关于襄阳卷烟厂原料物流连廊与保安

备勤用房项目的批复》（鄂烟工〔2021〕39号）批准建设，项目业主为 湖北中烟工业有限责任公司襄阳卷烟厂，建设资金来自企业自筹，出资比例为 ，招标

人为 湖北中烟工业有限责任公司襄阳卷烟厂，项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：襄阳市高新技术产业开发区高新产业园鏖战岗路 
建设规模：a)新建总建筑面积1703平方米，其中：新建原料物流连廊1栋（联合工房至原料库之间），建筑面积224平方米；新建保安备勤用房1栋，建筑面积1479

平方米。b)原料物流连廊内配置1条21000kg/h的片烟（标准片烟箱）输送线。c)配套建设计算机网络、消防及安监、综合布线等弱电系统、自动控制系统；d）配

套建设供配电、照明、防雷接地、给排水、暖通、防虫、智能与信息化等系统，以及室外工程等公用设施。
其他：/
2.2招标范围
招标范围：项目设计、采购、施工一体化全过程服务，包括但不限于：①本项目的详勘、初步设计及概算编制；②配合建设单位委托的第三方设计审查单位、全过

程跟踪审计单位对初步设计及概算进行审查，并根据审查意见对初步设计及概算修改完善，负责初步设计及概算通过审批；③根据初步设计及概算批复编制施工图

设计文件及施工图预算，并通过建设单位审核及第三方审查；④有关对外手续办理及配合发包人工程报规报建；⑤项目专业评价（如有环境评价、安全评价、职业

健康安全评价等）及招标人自行委托检测范围【地基基础检测（不含桩基检测）、主体结构检测、沉降观测、钢结构检测、建筑节能检测、见证取样检测、设备安

装检测、室内环境检测等范围内的所有检测及有关配合服务事项，并负责提供项目检测过程中所有检测样品二维码或芯片】以外的其他所有质量检测；⑥项目所有

工程材料设备采购、施工、调试、人员培训；⑦工程通过竣工验收、编制竣工图、编制竣工结算文件；⑧建立完整的项目档案技术资料并通过验收、移交；⑨项目

的全过程管理；⑩售后服务、缺陷责任期内及保修期服务等。具体技术及商务要求详见本项目招标文件。
标段划分：本项目仅1个标段
计划工期：395日历天，计划开工日期2021-09-01
合同估算价：1257.98万元
2.3其他：初步设计工期：自合同签订之日起30日历天内完成初步设计及概算编制；施工图设计工期：自初步设计及概算获批之日起30日历天内完成施工图设计；

工程施工工期：自监理签发开工令之日起270日历天。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备 ：3.1本次招标要求投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、有效营业执照，具备相应的财务、风险承担能力，

同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员和工程业绩。在人员、技术、设备、资金等方面具有相应的工程总承包EPC实施的能力。（投标人须提

供营业执照或事业单位法人证书等证明文件扫描件）。 3.1.1资质要求：投标人须同时具备以下资质： 设计资质：建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲

级（或工程设计综合资质）或建筑行业（或建筑工程专业）丙级及以上资质； 施工资质：建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级(或建筑工程施工总承

包乙级)及以上资质；有效的安全生产许可证（若投标人为联合体，则施工单位须具有有效的安全生产许可证），且安全生产许可证未处于暂扣期内。 3.1.2业绩

要求：投标人须同时具备以下业绩： （1）设计业绩要求（若为联合体投标，必须提供设计单位业绩）:投标人近五年（从投标截止日往前推算5年）至少有一项与
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
本项目类似业绩。类似业绩指：单项合同总金额不少于 1000 万元的房屋建筑工程项目的工程总承包（EPC）业绩（以合同签订日期或竣工验收日期为准）。提供

以下资料的原件扫描件：①项目合同（须提供能体现业绩要求的关键页，如合同封面、合同双方签字盖章页、合同范围、金额等）；②项目竣工验收证明（以项目

竣工验收证明佐证其业绩在近五年的，必须提供，否则可不提供）。 （2）施工业绩要求（若为联合体投标，必须提供施工单位业绩）：投标人近五年（从投标截

止日往前推算5年）至少有一项单项合同总金额不少于 1000 万元的房屋建筑工程项目施工业绩（以合同签订日期或竣工验收日期为准）。提供以下资料的原件扫

描件：①项目合同（须提供能体现业绩要求的关键页，如合同封面、合同双方签字盖章页、合同范围、金额等）；②项目竣工验收证明（以项目竣工验收证明佐证

其业绩在近五年的，必须提供，否则可不提供）。 3.1.3信誉要求 （1）没有被依法暂停或取消投标资格； （2）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂

扣或者吊销执照； （3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在最近三年内没有发生重大工程质量问题； （5）没有被工商行

政管理部门在“国家企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单； （6）没有被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； （7）在最

近三年内未被中国裁判文书网等出具行贿、诈骗、非法经营方面的判决书或裁定书； （8）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行

贿犯罪行为； （9）不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。 3.1.4人员资格要求： （一）工程总承包项目经理（项目

负责人）要求： 至少具备以下任意一项工程建设类注册执业资格（二级及以上注册建筑师、勘察设计注册工程师、建筑工程专业二级及以上注册建造师或者房屋建

筑专业注册监理工程师），须提供有效证书原件扫描件；须为本单位在职人员，提供近3个月的社保缴纳证明的原件扫描件； （二）设计负责人要求： 具备二级及

以上注册结构师或二级及以上注册建筑师执业证书，须提供有效证书原件扫描件；为本单位在职人员，提供近3个月的社保缴纳证明的原件扫描件； （三）施工负

责人要求： 具备二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格证书，须提供有效证书原件扫描件；具有有效的安全生产考核合格证书（B证），须提供有效证书原

件扫描件；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；为本单位在职人员，提供近3个月的社保缴纳证明的原件扫描件。
3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：3.2.1联合体须由设计和施工单位组成，联合体人数不超过两家，须以设计单位为联合体牵头人；

3.2.2联合体各方主体之间必须签订内容具体、分工明确、权责清晰的联合体协议； 3.2.3联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其它联合体在本次招标中投

标，否则，相关投标均视为无效投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。
3.4其它要求：若投标人因不良行为被烟草总公司或招标人通报禁止参加烟草企业采购活动且在禁止期内的，其投标将被拒绝。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当进行注册登记，并办理数字证书。
4.2 完成注册登记后，请于2021年07月31日至2021年08月04日24：00时止（北京时间、下同），下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
5.投标文件递交截止时间为：2021年08月24日 09时30分
联系人：李工
电话：176 1039 8736
邮箱：17610398736@163.com
注：报 名 联 系 获 取 投 标 申 请 表 。
————————————————————