保定市顺平县台鱼乡100兆瓦光伏发电项目EPC总承包招标

保定市顺平县台鱼乡100兆瓦光伏发电项目EPC总承包招标
标讯类别： 国内招标
招标人：顺平县台顺新能源科技有限公司
资金来源： 其它
金额：万元
标讯类别： 国内招标
项目所在地区：河北省
1、招标条件
本招标项日保定市顺平县台鱼乡100兆瓦光伏发电项目(项目名称) ,招标人为顺平县台顺新能源科技有限公司，建设资金来自自筹资金(资金来源)。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1工程地点:河北省保定市顺平县台鱼乡葛庄子村，小水村，寨仓村，寨子村等:
2.2工程规模:总投资约35000万元。
2.3工程总承包范围包括但不限于手:
①光伏区(含集电线路、场区道路)工程的勘察、设计、设备材料采购、土建施工及安装、调试及试运行验收、质量保证期内的保修服务。
②升压站工程的勘察、设计、设备材料采购、质量保证期内的保修服务、施工用电、施工用
③配套的储能电站工程的勘察、设计、安装、调试验收、质量保证期内的保修服务(不含设备采购)。
④负责办理项目相关审批、备案手续(其中发包人已办理事项费用不包含在本合同内，具体事项见附件清单);负贵项目建设过程中临时用地补偿及协调;负贵办理项目竣I验收、专项验收、涉网验收等各项验收手续、承担验收相关的全部费用并获取相关文件负责办理工程移交给发包方后的质保服务及全部工程、技术资料的整理归档等工作。
2.4计划总工期:必须保障2023年12月31日前全容量并网。
2.5工程施工质量:合格
3、投标人资格要求:
3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。.
3.2施工单位具备电力工程施工总承包叁级及以上资质近5年须具有50NWp级及以上光伏
工程的施工投运业绩。( 业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本)。
设计单位具备电力专业乙级及以上或设计综合甲级资质。
3.2.1其中，投标人拟派施工项目经理须具备一级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证)且在合同实施阶段未担任其他在建工程项日经理职务，具有从事类似项目管理工作经历并担任1个及以上503MYp级及以上(已投运)光伏施工工程的项目经理业绩。(业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与拟派项目经理的关联性文件;国外业绩证明需提供对应的中文译本等)
3.2.2拟派设计负贵人具有电气或相近专业高级工程师职称证书。
3.3本次招标(接受)联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求: (1)联合体成员中施工单位需满足电力工程施工总承包叁级及以上要求，近5年须具有501Wip 级及以上光伏工程的施工投运业绩。(2)联合体成员中设计单位需满足工程设计(电力行业)乙级及以上要求。(3)且其中施I单位须具有有效的安全生产许可证。
3.4投标人不得存在下列情形之一:
3.4.1对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的:
3.4.2采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》;
3.4.3被法院列为失信被执行人或终结本次执行案件的被执行人,且末被撤销的;
3.4.4在信用中国官网被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的:
3.4.5供应商、供应商的法定代表人、项目负贵人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的;
3.4.6在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业名单的;
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
3.4. 8无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的(信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质);
3.4.9为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的。
3.4.10被法院列为被执行人，招标人认为可能影响本招标项月执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.4.11未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的:
3.4.12可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查,资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4、以下条件属于资格审查的必要合格条件:
4.1具有独立订立合同和履行合同的能力:
4.2未处于被贵令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态:
4.3企业没有因骗取中标或者X重违约以及发生重大T程质量、安全生产事故等问题，被有
关部门暂停投标资格并在暂停期内的:
4.4企业的资质类别、等级和项目负贵人的资质等级满足招标要求;
4.5资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假:
4.6拟派设计项目负责人及施工项目负责人均为企业的正式员工(须提供与企业的有效劳动合同);
4.7拟派本工程的项目负责人(施工)必须满足下列要求:
拟派项目施工负责人是非变更后无在建工程，或项目施工负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了施工项目负责人解锁手续，或项目施工负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目施工负贵人执业范围之内。
4.8联合体要求:
4.8.1联合体成员总数不得超过2家。其中设计单位不得超过1家，施工单位不得超过1家。
4.8.2具有联合体各方共同投标协议，并约定各方拟承担的工作和责任。
4.9投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具备独立法人资格的附属机构(单位):
(2)为本招标项目的监理人:
(3)为本招标项目的代建人;
(4)为本招标项目提供招标代理服务的;.
(5)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的:
(6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的:
(8)被贵令停业的:
(9)被暂停或取消投标资格的:
(10)财产被按管或冻结的:
(11)在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
4.10单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一.标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。
4.11符合相关法律、法规规定的其他要求。
5、招标文件的获取
5.1获取时间:招标发布之日起至2023年4月23日17时。
5.2获取方式:提供授权委托书(如有授权)、企业法人营业执照副本复印件、资质证书复印件及类似业绩、联合体投标的需提供联合体协议书购买招标文件等招标资料。
5.3招标文件资料费每套1000元，无论投标人是否中标，资料费概不退还。
6、投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同) 为2023年5月15日13时00分，本投
标文件递交地点为详见招标文件。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 工
电   话：17610398736
邮   箱：17610398736@163.com
----------------------------------------------------------------------