黑龙江省分公司-鸡西监控工程施工单位招标项目（二次）公开招标

黑龙江省分公司-鸡西监控工程施工单位招标项目（二次）公开招标
联系人：袁先生手机：13021066931
　　项目编号：SJHY-21074

　　1.招标条件

　　根据省分公司计划需求采购任务书[2021]XMJS第002号《鸡西监控工程施工单位招标》要求，拟对鸡西监控工程施工单位招标项目（二次）进行招标。招标人为中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

　　2.项目概况与招标范围

　　2.1项目名称：鸡西监控工程施工单位招标项目（二次）

　　2.2建设地点：招标人指定地点

　　2.3工程内容：需提供视频监控系统正常运行且满足功能需求所需的完整的软件及硬件设备。

　　2.4本项目采购预算：977,711.64元

　　2.5质量标准：符合国家现行有关施工安防监控规范和施工安防监控验收规范规定的合格标准。

　　2.6计划工期: 按招标人要求进场，在条件具备情况下30天内完成。

　　2.7招标范围：工程量清单、图纸及项目说明所包含的全部工作内容，详见招标文件中招标要求。

　　3.投标人资格要求

　　3.1本次招标要求投标人必须具有独立法人资格，具备有效的营业执照；能够开具增值税专用发票；具备安防工程企业三级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证；并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

　　3.2拟参加本项目投标的潜在投标人、法定代表人及其拟派授权委托人自本公告发布之日起前三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的，不得参与本招标活动；

　　3.3拟参加本项目投标的潜在投标人、法定代表人及其拟派授权委托人自本公告发布之日起前三年如有行贿犯罪行为【本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人、法定代表人或其授权委托人犯行贿罪的情形】，其投标将被否决；
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
　　3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；同一集团公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家（以投标登记的先后顺序为准）。

　　3.8本次招标不接受联合体投标。

　　3.9资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

　　4.报名及招标文件的获取：

　　4.1凡有意参加投标的潜在投标人，拟派本项目的单位授权委托人须携带以下材料进行获取招标文件：

　　（1）法定代表人授权委托书（后附法定代表人及授权委托人身份证）

　　（2）企业营业执照副本及开户许可证（或基本账户存款信息）

　　（3）信用中国、中国裁判文书网查询结果(网站截图加盖公章)

　　（4）资质证书副本，有效期内的安全生产许可证副本

　　（5）提供3.2要求承诺书。

　　（6）本公告“投标人资格要求”中要求的其他相关证明材料

　　4.2、提供以上材料均为原件及复印件（复印件加盖投标单位公章），请于：2021年7月16日至2021年6月22日(公休日、法定节假日除外)，每日9时00分至11时00分、14时00分至16时00分(北京时间，下同)进行获取招标文件，招标文件售价600元/本，只有通过上述方式获取招标文件的投标人方有资格参加本项目的招标活动。

　　4.3如果发现存在虚假资料取消其投标/中标资格，并承担相应法律责任，由此造成的后果由投标/中标人自负。

　　5.投标文件的递交

　　（一）投标文件递交的截止时间及地点：2021年8月5日14时00分（北京时间），地点：哈尔滨市
　　（二）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：袁 先 生

手 机：13021066931
   
邮 箱：13021066931@163.com