宁夏科学绿化试点示范区利通区森林质量提升项目施工招标

宁夏科学绿化试点示范区利通区森林质量提升项目施工招标
1、招标条件
本招标项目 宁夏科学绿化试点示范区利通区森林质量提升项目 已由 吴忠市利通区林业和草原局 以 吴利发改审发2023119号 批准建设，建设资金来源为 2023年第五批自治区财政林业补助项目资金 ，招标人为 吴忠市利通区林业和草原局 项目已具备招标条件，现对该项目的 施工 进行招标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目概况：
施工一标段：
绿化工程:退化林改造 2374.1亩，未成林补植补造626.5亩。主要补植樟子松348株，国槐1713株，榆树6702株，新疆杨4596株，山桃1162株，山杏1162株等。
施工二标段：
灌溉工程:安装de63mm-de160mmPE各类管道17760米，de20PE(0.6MPa，壁厚2.2mm)滴灌管74654米，φ4mmPE出流管9332米，稳流器(8L/h)18664个。拆除阀门井5座，新建控制阀井、泄水井、排气补气阀井19座，新建保护井108座，镇墩15个，管道穿路120米，dn160涡轮蝶阀13个，dn125涡轮蝶阀3个，dn110涡轮蝶阀2个，PE160法兰19个，DN50缓冲阀7个，复合式排气阀7个，DN50闸阀7个。  
2.2建设地点：利通区扁担沟镇
2.3工期：
施工一标段：工期：60日历天       项目养护期限为：一年；
施工二标段：工期：60日历天
2.4招标范围：具体详见招标文件、作业设计方案及工程量清单内所有内容。
2.5标段划分：本项目共划分两个标段，其中一标段为园林绿化，二标段为市政公用工程。
3、投标人资格要求
施工一标段：
3.1 投标人须具备：施工投标人营业执照经营范围内须包含园林绿化工程内容，具备园林绿化工程专业施工能力（从事过园林绿化工程施工及后期养护），有园林绿化工程业绩，并在人员配备、设备、资金等方面具有相应的能力。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
3.3必须未被列入“信用中国”网站信用记录失信被执行人重大税收违法案件当事人名单。投标人须在投标文件中提供无不良信用记录承诺函，同时，开标当天通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝。
3.3 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司不得同时对同一项目投标，否则均按无效投标处理。
3.4根据国发[2014]20号和最高法释[2013]17号文件规定，凡列入各级人民法院失信被执行人名单库的企业禁止投标。
3.5通过“中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）
3.6宁夏回族自治区建设工程投标单位廉洁投标承诺保证书装订于投标文件规定部分。
施工二标段：
3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，且同时具有市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格（外省投标企业拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格）（注册建造师执业资格），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司不得同时对同一项目投标，否则均按无效投标处理。
3.3根据国发[2014]20号和最高法释[2013]17号文件规定，凡列入各级人民法院失信被执行人名单库的企业禁止投标。
3.4通过“中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）
3.5宁夏回族自治区建设工程投标单位廉洁投标承诺保证书装订于投标文件规定部分。
4、招标文件的获取
4.1招标文件获取时间： 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月01日。
4.2凡有意参加投标者，请于2023年10月25日至2023年11月01日（法定公休日、节假日除外）领取。
5、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为： 2023 年 11 月 15 日 09 时00分。
5.2逾期送达的或者未送达至的投标文件，招标人不予受理。
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：李 工
电   话：17610398736
邮   箱：17610398736@163.com