2025年黑龙江省烟草公司绥化市公司2025年度维修改造项目

2025年黑龙江省烟草公司绥化市公司2025年度维修改造项目

1.2招标内容：本次招标共2个标段。

项目概况：第1标段（包）：1、机关办公楼维修包括绥化市烟草公司东侧大库房外墙防水、西二楼室内改造专卖、营销办公室、机关办公楼外立面亮化、楼门内层更换玻璃伸缩门、机关院内增设路灯、画停车位及指示标线。2、物流联合工房维修包括物流中心更换防火门、物流中心箱式变电器附近地面硬化、物流中心办公区整体照明系统更换、物流分拣区及大库整体照明系统更换。3、安达分公司维修包括车库加高。4、绥棱分公司维修包括会议室及一楼中厅背景板加艺术字、大门加公司名称（钛金字）。5、明水分公司维修包括办公楼化粪池50m³容积。6、肇东分公司维修包括暖气主管道、沉井。7、庆安分公司维修包括原锅炉房维修更换窗户、套装门。8、兰西分公司维修包括单位标识牌（白钢）2块。

第2标段（包）：物流中心安全隐患整改项目包括物流中心院区内消防设施、安全设备设施进行更换、维修和保养，包括室外消火栓、消防水泵房、三楼防火窗、分拣车间设备接地、电力工具检测、末端泄水装置改进、安全标识等整改。

招标内容：完成本项目施工工程量清单范围内自项目实施、调试、竣工验收、交付使用等所包含的所有工作内容。

第1标段（包）最高投标限价总价（含税，元）：1374724.55元。

第2标段（包）最高投标限价总价（含税，元）：164342.96元。

中标供应商：2家。

1.3项目地点：绥化市。

1.4工期要求：计划开工日期以合同签订日期为准，计划总工期60日历天，计划竣工日期2025年9月1日前完工。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）。

1.5质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.投标人资格要求

第1标段（包）：要求投标人须具备以下资格：

2.1.1参加本项目投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照和基本账户信息；

2.1.2参加本项目投标人应具备建筑工程施工总承办三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

2.1.3本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师资格，并且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目经理为本单位在职人员并提供近三个月(2025年04月至2025年06月)企业为其缴纳养老保险的有效证明。（国家规定的六类人员除外）。

2.1.4参加本项目投标人的班组成员要求：投标人拟派施工其他项目管理机构人员应符合《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件规定的要求，不得低于规定的配备标准。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。

2.1.5投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。

2.1.6投标人及其法定代表人、拟派项目经理不得被最高人民法院在中国执行信息公开网中列入失信被执行人名单，（以“中国执行信息公开网”查询结果为准）对属于失信被执行人的，其投标将被拒绝或否决。投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网网站公布的判决结果为准（新成立企业以成立日期至投标截止日期查询为准）。投标人没有被列入经营异常名录和重大税收违法失信主体以信用中国网站查询结果为准。

2.1.7投标人未在烟草行业存在行贿行为及不良行为供应商名单内；
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
2.1.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、持股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家（均以投标登记的先后顺序为准）。（名词释义：本条所称单位负责人是指法人的法定代表人、合伙企业的执行事务合伙人、个人独资企业的负责人等对外代表单位的人；控股是指持有其他单位百分之五十以上出资额、股份或表决权，或者通过协议或其他安排，能够实际支配其他单位行为，如集团公司与下属子公司或分公司等）；

2.2特殊要求：无

2.3本次招标不接受联合体投标。

第2标段（包）：要求投标人须具备以下资格：

2.1.1参加本项目投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照和基本账户信息；

2.1.2参加本项目投标人应具备消防设施工程专业二级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

2.1.3本次招标要求投标人拟派项目经理具备机电专业二级（含二级）及以上注册建造师资格，并且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目经理为本单位在职人员并提供近三个月(2025年04月至2025年06月)企业为其缴纳养老保险的有效证明。（国家规定的六类人员除外）。

2.1.4参加本项目投标人的班组成员要求：投标人拟派施工其他项目管理机构人员应符合《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件规定的要求，不得低于规定的配备标准。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。

2.1.5投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。

2.1.6投标人及其法定代表人、拟派项目经理不得被最高人民法院在中国执行信息公开网中列入失信被执行人名单，（以“中国执行信息公开网”查询结果为准）对属于失信被执行人的，其投标将被拒绝或否决。投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年，以中国裁判文书网网站公布的判决结果为准（新成立企业以成立日期至投标截止日期查询为准）。投标人没有被列入经营异常名录和重大税收违法失信主体以信用中国网站查询结果为准。

2.1.7投标人未在烟草行业存在行贿行为及不良行为供应商名单内；

2.1.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、持股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家（均以投标登记的先后顺序为准）。（名词释义：本条所称单位负责人是指法人的法定代表人、合伙企业的执行事务合伙人、个人独资企业的负责人等对外代表单位的人；控股是指持有其他单位百分之五十以上出资额、股份或表决权，或者通过协议或其他安排，能够实际支配其他单位行为，如集团公司与下属子公司或分公司等）；

2.2特殊要求：无

2.3本次招标不接受联合体投标。

3.其他事项

3.1投标人在本次招标项目投标截止日前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）参加采购活动中，被刑事判决、刑事裁定或党政纪处分决定认定有行贿行为的情形，应实施禁入管理。对行贿供应商的禁入措施，适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，均不得参加本采购项目。以刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书生效的时间为准。

3.2在本次采购活动中，投标人提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通，向招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益，拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况，将列入烟草行业不良行为的供应商名单内。

3.3其他：无。

4.招标文件的获取

4.1获取时间：2025年8月02日08时至2025年8月11日16时（北京时间，下同）。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com