2025年重庆销售新建渝武复线高速东阳南、北综合能源站项目工程施工招标

2025年重庆销售新建渝武复线高速东阳南、北综合能源站项目工程施工招标

1.招标条件
本招标项目重庆销售新建渝武复线高速东阳南、北综合能源站项目工程施工，已由中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司批准建设，项目业主为中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司，建设资金已落实。招标人为中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

2.项目概况与招标范围

2.1招标项目名称：重庆销售新建渝武复线高速东阳南、北综合能源站项目工程施工

2.2项目背景概况：根据重庆公司投资计划安排，将开展中国石油重庆销售江北分公司新建渝武复线高速东阳南、北综合能源站项目。目前已完成施工图编制和评审,目前已完成施工图编制和评审及限价编制,正在办理限价审核，具备工程采购条件。

2.3招标范围：站房、罩棚等建筑物主体结构修建及强弱电、装饰工程；油罐池、生化池、LNG橇装设备基础、油管沟、LNG管沟、电气线路沟等构筑物修建；加油工艺管线、电气线路及设备安装；LNG工艺管线、电气、自控线路安装；相关系统调试、协调相关单位。需协助采购方办理法律规定和（或）合同约定由采购方工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。具体内容详见施工图及工程量清单范围内容。

2.4标段（标包）划分：本项目不划分标段。

2.5本次最高限价金额为7721433.36元人民币（含9%增值税），其中安全文明施工费248489.88元、暂列金额100000元/站，超过最高投标限价的报价将予以否决。安全文明施工费及暂列金额均为不可竞争费用，如有变化，否决投标。

综合单价控制价：投标申请人每项综合单价报价不得高于综合单价限价，超过限价的报价将予以否决。投标人需提供报价的广联达软件版、PDF版和EXCEL表格版。

2.6报价方式：清单计价方式。《重庆市建设工程工程量清单计价规则（CQJJGZ-2013）》《重庆市建设工程工程量计算规则（CQQDGZ-2013）》、重庆市2018年建设工程计价定额系列、《重庆市建设工程费用定额CQFYDE-2018》。

2.7建设地点：渝武复线高速东阳南、北服务区。

2.8计划工期：自开工之日起，90日历日，报价人所报工期不得超过该计划工期，否则投标文件将被予以否决。

2.9招标代理费由中标人支付，详见投标人须知前附表。

投标人资格要求

序号

资格要求

条款内容

备注

1

资质要求

依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织、联合体，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质：

（1）施工资质：报价申请人应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备石油化工工程施工总承包三级及以上、具有特种设备生产许可证（压力管道安装：GC2及以上），过渡期应符合《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的通知》(市监特设发〔2022〕17号)文件的规定，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。（若联合体牵头人不完全具备上述资质，则联合体另一方至少应具备联合体牵头人所不具备的该项资质条件。）

（2）提供有效安全生产许可证复印件。

以上资质证明需提供复印件并加盖鲜章。


2

业绩要求

无


3

人员要求

（1）项目经理：必须已在投标人单位注册并应具有注册二级及以上建造师（建筑工程或机电工程专业）执业资格、安全生产考核合格证（B证）,并且不能在在建工程任职。（提供项目经理执业资格注册证复印件并加盖鲜章）。若拟派的项目经理为一级注册建造师，投标文件中提供的一级建造师注册证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的要求，否则会因为注册证书无效而被否决投标。（一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，下载时间需为提交文件截止之日前180日内）
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
（2）安全管理人员：具有不少于2名专职安全员（南、北站各1名），且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（C证）。

（若为联合体投标的，安全管理人员必须在联合体中牵头单位任职）。


4

承诺要求

承诺近三年内（2022年1月1日至截止日止）未发生以下情况或失信行为：

（1）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施；

（2）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。

（3）在最近三年内有骗取中标或严重违约或较大工程质量问题的。

（4）应协助采购方办理法律规定和（或）合同约定由采购方工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。

证明材料：上述4条均需提供盖有公章的承诺书（若为联合体投标，联合体中各方均需提供）。


5

信誉要求

（1）未被处于被责令停业；财产被接管、冻结、破产；暂扣或者吊销许可证；暂扣或者吊销执照；进入清算程序，或未被宣告破产，或其他未丧失履约能力的情形。

（2）在和采购人历史合同履约中不存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害发包人权益的行为；未被国家、发包人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

（3）未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信企业名单。

（4）投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人。

（5）法律、行政法规规定的其他不允许参与报价的情况。

（6）近三年（2022年1月1日至截止日止）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和发包人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害发包人权益的行为；未被国家、发包人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

（7）投标人、拟委任的项目经理未被列入黑名单，或虽然被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。

（8）承包人未在中国石油天然气集团有限公司公示的三商黑名单内。

（9）若为联合体投标，联合体中各方均需满足本条要求。

本条需提供书面承诺。以查询结果为准。


6

其他要求

投标人须通过中石油统一组织招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常（投标人因换领证书发生等级变更的，应及时维护承包商资源库等级状态，若换领后证书等级高于承包商资源库显示等级的，以承包商资源库显示的为准）（若为联合体投标，联合体中各方均需满足本条要求）


7

联合体要求

接受联合体报价，联合体投标的需提交联合体协议。联合体投标人最多只允许两家联合。应明确联合体牵头人。联合体成员均应应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常，且在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。承包商相关情况可通过工程建设项目管理平台实时查询(http://125.32.26.40:8300)，投标人须附信息查询结果截图。投标人在承包商资源库中状态以评标委员会评标时在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库查询结果为准。

不允许违法分包、非法转包。


不满足以上资格要求条款的，其报价将被否决

  
4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2025年11月12日18:00:00至2025年11月18日23:59:59（北京时间，下同）…下载电子招标文件。



本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com