2026年华能新能源公司辽宁分公司灵丘公司风电项目建设施工合同纠纷案件代理服务招标

2026年华能新能源公司辽宁分公司灵丘公司风电项目建设施工合同纠纷案件代理服务招标

1.招标条件

本华能新能源公司辽宁分公司灵丘公司风电项目建设施工合同纠纷案件代理服务已由项目审批机关批准，项目资金为企业自筹,招标人为华能新能源股份有限公司辽宁分公司。本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：公司管理的灵丘项目公司风力发电项目因实际利用小时数与PC合同约定的利用小时数存在差异，现需组织维权，提起诉讼，向施工单位索赔相应损失，诉讼标的额3000万元左右。经了解施工单位已提起诉讼，要求我公司支付未付工程款，现需组织应对起诉。

2.2服务地点：辽宁、山西省。

2.3采购内容：

1.对本案进行调查取证，收集、整理证据材料，制定本案总体诉讼策略；2.审阅与本案有关的材料并进行相应的法律分析；3.代为起草和准备本案相关法律文书，包括但不限于民事答辩状及对应证据清单、代理意见、质证意见、上诉状等，并向受案机关提交上述文件；4.代为出庭，参加受案机关组织的庭审，并就本案程序及实体问题向人民法院提出主张；5.受聘方律师应在每次开庭后出具案件阶段性报告，内容包括不限于记录审理情况、分析焦点问题、研究下一步应诉策略等；对案件是否上诉、和解等决策事项给出专业法律意见；在收到法院的判决书或者裁定书后，应于2个工作日内及时写出结案报告，结案报告的内容应包括基本案情介绍、判决结果、存在的问题、律师意见、接收执行款一方的联系方式和收款账号等信息、上诉截止日期等内容。结案报告应与判决书或者裁定书一同移交采购方，由采购方决定是否上诉或者结案；6.经招标方授权，代为签署、递交、接收及转送各类法律文书；7.经招标方授权，代为参加调解、和解等工作；8.向招标方提供与本案有关法律问题的咨询，就案件的解决提供法律完善方案；9.接受招标方委托，处理与本案有关的其他法律事务（详见附件技术要求）。

2.4服务期：1.受聘方法律服务应于受聘方收到采购方通知后开展工作，如受聘方无法满足项目服务要求，须于24小时内书面告知采购方，逾期未回复，视为放弃本次服务；2.采购方根据实际需求情况与受聘方协商具体服务时限，但需要满足采购要求；3.服务期限至全部案件取得生效法律文书。

2.5其他需要说明内容：无。

3.投标人资格要求

3.1通用条件

**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
（供应商参与业务的权限：一级供应商分为一级集采供应商和总部部门供应商。一级集采供应商可向华能集团范围内所有单位提供采购服务；华能集团总部部门供应商可向华能集团所有总部部门提供采购服务。二级供应商可向华能集团所有二级单位及其所辖企业提供采购服务。非库内合格供应商有意愿参加库内招标的，按照华能供应商入库流程申请成为合格供应商后方可有资格参加库内招标采购活动）。

3.2专项条件

3.2.1资质要求：投标人应是司法部门批准执业的诚信律师事务所（提供律师事务所执业许可证和全国律师诚信信息公示平台律所信息截图）。

3.2.2业绩要求：2023年1月1日至今，以合同签订日期为准，至少1项为政府机关或国企或电力企业单位提供过法律顾问服务合同业绩，并提供相关证明材料包括但不限于合同影印件（应包括合同承包范围、签字盖章、签订时间等关键页），并同时提供结算增值税发票或阶段性收付款发票（事业单位可提供拨款凭证），否则该业绩按无效业绩处理。

3.2.3项目负责人资格要求：/

3.2.4本次招标不接受联合体投标。

3.2.5投标人应具备的其他要求：

1.投标人至少提供两名律师作为案件代理律师，其中主办律师为出庭律师，且不得更换，并出具承诺书。

2.投标人所提供本标段的主办律师应具有10年及以上从业经验（提供全国律师诚信信息公示平台对应律师信息截图，从业经验以首次批准执行日期为准），其他协办律师从业3年及以上从业经验（提供全国律师诚信信息公示平台对应律师信息截图，从业经验以首次批准执行日期为准）。

3.2021年1月1日至今，以合同签订日期为准，主办律师具有为政府机关或国企或电力企业单位提供过法律顾问服务业绩（须提供业绩证明材料复印件，合同业绩中能够体现主办律师页）。

4.主办律师5年内,代理过标的额2000万元以上建设工程施工合同纠纷案件并取得胜诉或部分胜诉的判决或其他法律文书（需提供判决书或裁定书）。

4.招标文件的获取

获取时间：从2026年03月02日08时30分起至2026年03月12日23时59分止。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com