中国铁塔股份有限公司陕西省分公司榆林市、延安市2026年至2028年度综合代维服务招标

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司榆林市、延安市2026年至2028年度综合代维服务招标


1.项目概况与招标内容
　　1.1招标内容：主要分为基站机房部分（含室分）、铁塔部分（含微站），代维服务内容为铁塔、机房（柜）、交流市电、变压器、开关电源、蓄电池、动环监控、防雷接地、空调及节能设备、室内分布系统等设施的基础维护、修理及耗材、发电保障服务，以及站址相关的综合类服务等方面。

　　1.2本次招标合同有效期为：自2026年11月1日起至2028年10月31日止或合同签订金额执行完毕。

　　1.3本次招标预估规模、实施地域、计划工期、质量标准要求、技术标准要求具体如下：

　　（1）预估规模：不含税5468.97万元，含税5828.52万元。

　　（2）实施地域：陕西省榆林市、延安市。

　　（3）计划工期：具体项目的工期和进度以具体协议/订单约定为准。

　　（4）质量标准要求：达到国家、行业相关规范规定合格标准及招标文件的要求。

　　（5）技术标准要求：达到国家、行业相关规范规定合格标准及招标文件的要求。

　　1.4本项目不划分标包及份额，中标人数量为1家，中标份额100%

　　1.5承包方式：包工部分包料。

　　1.6本项目设置最高投标限价，最高投标限价为：折扣报价100%。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

　　2.投标人资格要求

　　2.1依法设立要求：投标人应为在中华人民共和国境内依法登记注册，在法律上和财务上独立的法人或非法人组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人须提供合法有效的营业执照，非法人组织须提供合法有效的证明文件。

　　2.2财务要求：投标人须能够开具增值税专用发票，并承诺中标后向招标人开具符合国家要求的增值税专用发票。

　　2.3资质要求：投标人须同时具备以下资质：

　　（1）具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的钢结构工程专业承包三级或三级以上资质。

　　（2）具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的通信工程施工总承包三级或三级以上资质。

　　（3）具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的输变电工程专业承包三级或三级以上资质。

　　（4）具备国家电力监管机构或国家能源监管机构颁发的有效的承装（修、试）电力设施许可证三级或三级以上（须同时具备承装类、承修类）资质。

　　（5）具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的安全生产许可证。

　　注：须提供有效的资质证书扫描件，原件备查，证书有效性以相关最新政策规定为准。

　　①根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。

　　②根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）的规定换领和延续的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。

　　2.4人员要求：投标人须同时满足以下人员要求：

　　（1）企业主要负责人(可由1人满足A条目和B条目要求，也可由2人分别满足A条目和B条目要求)：

　　A.具备通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(A证)；

　　B.具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(A证)；

　　（2）项目负责人(可由1人满足A条目和B条目要求，也可由2人分别满足A条目和B条目要求):

　　A.具备通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(B证)；

　　B.具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(B证)；

　　（3）专职安全生产管理人员(可由1人满足A条目和B条目要求，也可由2人分别满足A条目和B条目要求):

　　A.具备通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(C证)；

　　B.具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(C2或C3证)。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
　　注：须提供人员有效的身份证、资质证书、劳动合同扫描件以及社保局出具的本单位2026年3月至投标截止之日任意连续3个月的社保缴纳证明扫描件，原件备查。

　　2.5业绩要求：投标人须提供2023年7月1日至投标截止之日（以单项合同或订单签订或结算文件时间为准）承接的基站综合代维/维护业绩（单项合同/框架合同内容需同时包含机房动力配套、铁塔维护相关服务，在此基础上，如合同中同时涵盖室分系统、外市电等附加内容，则室分系统、外市电部分业绩也予以认可）的累计合同金额不低于2000万元。（若为框架合同，合同金额以该框架合同下的订单或结算发票或其他结算文件的累计金额为准；若为单项合同，合同金额以该单项合同金额为准）。

　　须提供合同关键页扫描件（关键页包括但不限于合同封面、合同内容、合同金额、合同签字盖章页等。如为框架合同，还须提交框架合同关键页扫描件及订单或结算发票或其他结算文件证明材料扫描件，订单或其他结算文件证明材料须由甲方加盖公章或业务部门章，同时提供订单和结算文件的以结算文件为准），原件备查。

　　2.6不得存在下列情形之一：

　　（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

　　（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

　　（3）为本招标项目的监理人；

　　（4）为本招标项目的代建人；

　　（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

　　（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

　　（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

　　（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

　　（9）被依法暂停或取消投标资格的；

　　（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

　　（11）财产被接管或冻结的、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

　　（12）在最近三年内（自2023年7月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；

　　（13）在最近五年内（自2021年7月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

　　（14）在最近五年内（自2021年7月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

　　（15）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（已执行完毕或不再执行的除外）；

　　2.7投标人关系审核:

　　（1）与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人或非法人组织或自然人，不得参与投标。

　　（2）单位法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段/标包或未划分标段/标包的同一采购项目投标。

　　（3）投标人的股东全部为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段/标包或未划分标段/标包的同一采购项目的投标。

　　（4）投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段/标包或未划分标段/标包的同一采购项目的投标。

　　违反上述规定的，相应投标均无效。

　　2.8联合体要求：本项目不接受联合体投标。

　　3.资格审查方法

　　本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

　　4.招标文件的获取

　　4.1招标文件获取时间：2026年09月04日17时00分至2026年09月11日17时00分（北京时间，下同）。

　

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com