内蒙古昊盛煤业有限公司生活污水处理站扩容提标改造项目工程总承包-EPC招标

内蒙古昊盛煤业有限公司生活污水处理站扩容提标改造项目工程总承包-EPC招标


1.招标条件

本招标项目为内蒙古昊盛煤业有限公司生活污水处理站扩容提标改造项目工程总承包（EPC），建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：内蒙古昊盛煤业有限公司生活污水处理站扩容提标改造项目工程总承包（EPC）

2.2项目编号：SNZ

2.3项目概况：内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿（以下简称“石拉乌素煤矿”）由内蒙古昊盛煤业有限公司开发建设，石拉乌素煤矿现有生活污水处理站设计处理能力为1440m3/d（60m3/h），处理工艺采用了“格栅+调节池+A/O+中间水池+多介质过滤器+回用水池”，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

石拉乌素煤矿生活污水处理系统已运行十余年，由于设备老化失修、环保政策要求的提高以及其它一些因素的影响，生活污水处理系统已经不能满足现在的使用需求，为解决生活污水处理站处理能力不足、出水水质标准低和处理效果较差等问题，需对水处理设施进行扩容、提标改造，以满足生产要求。

2.4招标范围

本项目招标范围包括内蒙古昊盛煤业有限公司生活污水处理扩容提标改造项目工程总承包。EPC总承包内容包括处理能力为100m3/h生活污水处理扩容提标改造项目的设计、设备采购、土建及安装工程、施工期矿区生活污水的处理（处理能力不低于65m3/h的临时污水处理设施）、管理、调试、竣工试验、试运行、消缺、并配合完成竣工验收直至最终交付使用、培训。详见第五章发包人要求。

2.5建设地点

内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿（内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇）。

2.6建设工期

项目开工后120日历天内完工。投标方自报最优计划工期安排，经招标人审查确认后实施。

2.7质量标准/要求：

工程设计质量标准：符合现行国家有关工程设计及行业相关现行标准要求；

工程施工质量标准：符合现行国家及行业有关工程施工及验收的规范及标准要求。工程质量合格率100%；

施工要求的质量标准：符合国家及行业和技术规格书相关现行标准，工程质量合格。

3.投标人资格要求

3.1投标人为在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的增值税一般纳税人企业。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
3.2设计资质具备由住房和城乡建设部颁发的环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级资质，施工资质具备由住房和城乡建设部颁发的矿山施工总承包一级及以上资质，具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.3拟派本项目的项目负责人须具有机电工程或建筑工程专业一级注册建造师工程师资格，具备安全生产考核合格证书（B证），不得担任其他在建设工程项目的项目负责人，设计负责人必须具有注册环保工程师或注册公用设备（给水排水）工程师以上资格；以上人员须为本单位正式员工（需提供近12个月连续社保证明）。

3.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。

3.5具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.6未被列入招标人黑名单。近三年内未被各级人民法院网站列入失信被执行人名单，在信用中国、全国建筑市场监管公共服务平台、各级政府地方公共资源交易平台、军队采购网等官方网站公示信息中，不存在黑名单限制、提供虚假材料骗取中标、围标、串标、转借或挂靠资质、生产安全事故（一般及以上）、拒不执行法院判决等不良行为记录和违法违规信息（需在投标文件中附信用查询）；凡隐瞒上述情况参与投标的企业，一经发现，立即取消其投标、中标资格。

3.7投标人未曾与山东能源及权属单位发生过合同违约及信用异常的行为或事项。

3.8本项目接受联合体投标，联合体组成单位不得超过两家，牵头人为施工单位。在提交投标文件时应附联合体协议，该协议应约定联合体的共同责任和联合体各方各自的责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

注：本项目实行资格后审，投标人从招标代理机构处得到招标文件，不代表通过资格审查。以上资料需提供原件扫描件，招标人保留签订合同查验原件的权利。

4.业绩要求

投标人应提供1项近5年（2021年至今）相同或类似工程业绩（类似业绩是指：处理规模100m3/h及以上生活污水处理提标改造工程），其业绩证明材料以竣工时间为准，投标文件如不提供业绩证明材料的原件扫描件或不真实的证明材料，引起的不利后果由投标人自行承担，招标人保留查验合同原件的权利。

备注：工程合同证明材料要包含合同封皮、工程内容、合同签订页。投标人必须保证所提供的工程合同、验收证明材料的真实性，如发现或被投诉提供虚假业绩证明的，一旦查实，取消投标资格并承担相应损失。

5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2026年11月12日起至请于2026年11月18日17:00时止（北京时间，下同），报名并获取电子招标文件。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com